单项工程承包协议书
在不断进步的时代，协议的使用成为日常生活的常态，签订协议可以解决现实生活中的纠纷。写协议需要注意哪些问题呢？以下是小编整理的单项工程承包协议书，仅供参考，希望能够帮助到大家。
单项工程承包协议书 篇1
甲方(委托人)：
上海龙凤1314 营业执照注册号码：
乙方(居间人)：
居间人姓名：
身份证号码：
居间人姓名：
身份证号码：
居间人姓名：
身份证号码：
居间人姓名：
身份证号码：
上海龙凤1314 甲乙方为了发挥双方的优势，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：
一、委托事项
1.乙方接受甲方委托，负责就______________________有限公司厂区建设工程项目(以下称该工程项目)，推荐给甲方，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位和总包单位签订该工程项目的分包施工合同，取得施工权。
上海龙凤1314 1.“居间成功”是指完成本工程项目与总包单位签定分包合同，即视为全部完成居间服务委托事项。甲方未签定分包合同，取得实质性施工权，均视为委托事项未完成。
二、乙方的义务
2.乙方必须向甲方提供有关该工程项目前期工作的主要信息，并提供相关的业务咨询服务，开展对业主方和总承包方进行有效的协调，并促成甲方取得工程施工分包权。
2.乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目重要信息的真实可靠，最终促成甲方能够如约进场进行实质性施工。否则，视为乙方提供信息不真实，居间服务不成功，甲方不予支付任何居间报酬。
3.乙方应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务，协助甲方做好各项项目争取的前期系列工作。为甲方协调争取并达成施工合同后，乙方仍有义务协助甲方协调好与建设单位、总承包单位的关系。
上海龙凤1314 三、甲方义务
1.甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责施工所需要的各类资金的筹措，并做好签定合同前系列需要的手续准备。
2.如果居间成功，则由甲方全面履行和总包单位所签订的分包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
3.如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方上述所列的四位居间人分别按照本合同约定支付居间报酬。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
甲方完成签订该工程承包项目合同，并顺利的按施工分包合同约定的时间、约定的内容开工后，收到工程预付款时本合同立即生效，反之则无效自动终止该合同。合同生效后甲方必须按如下方式支付居间服务费：
1.本项目居间费用为工程造价(剔除建设单位直供材料价格，指定材料价格及指定专业分包造价)金额______%(税后)作为酬金。甲方应无条件地按照事先约定的.服务费标准，即项目签定的合同工程量万元的______%计______万元(税后)，作为中介人的服务报酬。工程结算造价确认后，若有明显差异，最后一期居间服务报酬支付时进行相应调整。多还少补。
上海龙凤1314 2.本合同签字生效成立后，甲方在与业主方或总包方签订施工分包合同后，在第一次业主支付工程预付款同时交割______%居间服务费，计______万元;工程进行到按照合同工期一半时间即开工令签发开始计算为第二次兑付日，兑付第二笔______%的居间服务费，计______万元;当工程完工验收后______天内兑现最后______%的居间服务费，计______万元(按工程审结价进行调整后支付)。
上海龙凤1314 3.甲方按照下列支付分流表金额分配，可以现金或者银行本票形式进行分别支付。居间服务费支付分流表：
五、特别约定：
1.甲方取得工程建设施工合同后，若恶意逃避或故意拖延支付，自愿接受下列处治，并放弃一切抗辩权利;居间人可凭此承诺书依法冻结甲方公司的银行帐户及资金，采取停止工程施工等措施;本承诺书自动转为甲方公司欠居间人服务费的欠条;追回应兑现的居间人服务费并按该费用总额加收每天5‰滞纳金;按中介居间人服务费总额的二倍收取罚金;追索期间所产生的一切费用(含律师费、诉讼费、执行费、财产保全费、公证费、违约金、罚金、差旅费等)均由甲方承担。
2.居间服务成功完成后，在工程建设期间，若业主方、总包方与甲方发生实施过程中一切执行纠纷或资金纠纷，与居间人无关，居间人不承担任何责任，一切法律责任和经济风险由甲方全部承担。
3.本合同书为不可撤消、不可更改的无条件保证兑现的见索即付凭证，与甲方其他相关义务不相抵触，独立执行，不受甲方企业改制、更名或更换法人代表而影响，具有永久法律效力。本合同经双方签字后即生效。本次服务所涉及的相关文件资料，都具有同等效力。
上海龙凤1314 六、保密事项
1.甲、乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密，任何一方以任何形式泄露本合同内容，由泄密方承担一切后果。
上海龙凤1314 2.乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而做出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的后续居间报酬。
上海龙凤1314 七、合同终止
1.本合同签字生效后，如果______年______月______日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。
2.如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。
3.甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。
八、争议解决方式
上海龙凤1314 有关本合同或在执行本合同中发生的一切争执，双方应通过友好协商解决;如协商不成，协商不成，双方同意提交项目合同签定所在地仲裁委员会仲裁或者当地法院提起诉讼解决。
九、其他事项
1.本合同一式六份份，甲方一份，乙方每个居间人一份，公证机关一份，均具同等法律效力。
2.本合同双方签字盖章后生效。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
上海龙凤1314 法定代表人或委托代理人：居间人或委托代理人：
联系电话：联系电话：
合同签订地：
合同签订日期：
单项工程承包协议书 篇2
甲方：____________________
乙方：____________________
根据工程建设需要，甲乙双方就建筑工程单项承包事宜，达成协议如下：
一、工程名称____________________
二、承包范围及内容：____________________
上海龙凤1314 三、承包价格及结算方式：____________________
上海龙凤1314 四、质量及工期要求：
上海龙凤1314 1、乙方必须按照设计要求进行施工，工程质量等级必须达到合格的标准，并保证各项工序质量一次性验收合格，否则，因此返工造成的一切损失由乙方负责。
2、乙方必须按照甲方的施工进度计划进行施工，不得拖延并影响其他工种的施工，如乙方不能按照甲方的施工进度完成计划工程量，严重影响其它施工，乙方必须采取赶工措施，赶工费用由乙方负责，否则甲方有权要求乙方无条件的解除合同并由甲方另行选择班组施工，乙方赔偿给甲方造成的一切经济损失。
五、乙方必须严格按照操作规程施工，安全文明施工，随时做好安全教育和安全检查，发现安全隐患和违章作业，应立即停止作业和纠正。以自己违反操作规程所造成的大小安全事故负担全部经济及法律责任，以确保工程进度和工程质量。
六、付款方式
甲方根据乙方完成的工程量进度情况向乙方支付工程款，经双方协商，甲方向乙方支付工程款的进度如下：____________
经甲乙双方约定，工程完工后，乙方应留___________%的工程款做为保修金，保修期为_________年，保修期满，甲方结清余款给乙方。
上海龙凤1314 七、其它事项：
1、乙方进场后，甲方向乙方提供以下设备及用具：
2、乙方必须爱护甲方提供的'各项设备及用具，如有损坏和遗失，肌肤照价赔偿给甲方。
3、乙方在施工场地内施工，必须听从甲方现场管理人员的管理，遵守一切规章制度，否则甲方有权根据情况作出处罚。
4、乙方应在满足施工要求的前提下，不得浪费甲方提供的各种材料，如有浪费，乙方须全额赔偿所损失的材料费给甲方。
5、双方需约定的事项：
上海龙凤1314 八、在合同签订之后，双方不得反悔，否则违约方必须支付工程总金额的50%的违约金给对方。
九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字后即产生法律效力。
上海龙凤1314 甲方：__________________乙方：__________________
在场人：__________________
上海龙凤1314 ___________年___________月_________日
单项工程承包协议书 篇3
甲方：___________ 乙方：___________
上海龙凤1314 根据工程建设要求，甲、乙双方就______工程_____单项工程承包事宜，达成协议如下：
上海龙凤1314 一、工程名称：____________________
二、承包范围及内容：_________________________________________________________________________________________________________
上海龙凤1314 三、承包价格及结算方式：_______________________________________________________________________________________________________
四、质量及工期要求：
上海龙凤1314 1、乙方必须按照设计要求进行施工，工程质量等级必须达到合格标准；并保证各项工程质量一次检验合格，否则，由此产生的返工损失一切由乙方负责。
2、乙方必须按照甲方的施工进度计划进行施工，不得拖延并影响其他工种施工。如乙方不能按照甲方的施工进度完成计划工程量，严重影响其他工序施工，乙方必须采取赶工措施，赶工费用由乙方负责；否则甲方有权要求乙方无条件解除合同并由甲方另行选择班组施工，乙方赔偿给甲方造成的一切经济损失。
五、乙方义务
上海龙凤1314 乙方必须按照操作规程施工、安全文明施工、随时做好安全教育和安全检查，发现安全隐患和违章作业，应立即停止作业和纠正。以自己违反操作规程造成的大小安全事故负全部经济责任及法律责任，以确保工程进度和工程质量。
上海龙凤1314 六、付款方式：
甲方根据乙方完成工程量进度情况向乙方支付工程款，经双方协商，甲方向乙方支付工程款的进度如下：_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
经甲、乙双方约定，工程完成后，乙方应留__%工程款作为保修金。保修期为__年，保修期满，甲方结清余款给乙方。
上海龙凤1314 七、其他事项：
1、乙方进场后，甲方向乙方提供以下设备及用具：_______________________________________________________________
上海龙凤1314 2、乙方必须爱护甲方提供的.设备及用具，如有损坏和遗失，乙方照价赔偿给甲方。
3、乙方在施工场地内施工，必须听从甲方现场管理人员管理，遵守一切规章制度。否则甲方有权根据情况作出处罚。
4、乙方应在满足施工要求的前提下，不得浪费甲方提供的材料。如有浪费，乙方须全额赔偿所损失的材料费给甲方。
5、双方须约定是事项：
_______________________________________________________________________________________
上海龙凤1314 八、违约责任
上海龙凤1314 本合同签订之后，双方不等反悔，否则违约方必须支付工程总金额的50%的违约金给甲方。
九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字后即发生法律效力。
甲方： 乙方：
单位： 单位：
年 月 日
单项工程承包协议书 篇4
为确保工程顺利竣工、便于管理和双方利益，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》，并遵循公平、合理、诚信、自愿的原则，特制定以下单项工程人工费承包协议，望双方共同遵守，发包方如下简称甲方，承包方简称乙方。
一、工程概况：
工程名称：
工程地点：
二、工程合同：
含图纸内所有包括的内容：通风图纸包含的全部施工内容至交工
三、工程承包形式及造价：
上海龙凤1314 承包本工程总人工费元_____。此价格含所有工具及用于交工用的所有附材，详见附表。
四、施工中质量管理：
1、保证本工程一次性验收合格，分部施工不合格，复验费由承包人负担。
2、保证本工程达到单项优良标准，如属施工问题，损失由承包人负50%责任。
3、施工期间配合工长搞好各部分的技术资料签证。
上海龙凤1314 4、严格按图纸要求进行施工，严禁随意更改，若需变更时必须办好变更手续再施工。
5、本单项工程如有使用功能造成永久性缺陷和一次性返工损失在200元以上的（材料费）属于较大质量事故，由该施工人承担全部损失。
五、施工中安全生产管理：
1、杜绝重大伤亡事故
2、轻伤事故频率控制在12‰以下
3、工地用电必须符合安全用电标准
4、施工现场对不同工种，各自穿戴好劳保用品。
5、进入施工现场所有人员必须配带安全帽
上海龙凤1314 6、在施工中因违章指挥、违章操作造成的损失及安全事故责任由本人负责。
六、现场材料、设备的管理：
1、材料、主材由甲方供到现场指定的仓库，并由乙方负责材料保管的人员登记上帐。
上海龙凤1314 2、材料和设备进入工地由乙方使用和保管，丢失照价赔偿。
3、施工期间由于施工人员的努力，节约材料明显、成本降低由工长核实后，按节约材料的30%奖励有关人员。
上海龙凤1314 4、施工期间造成严重的浪费材料，或楼上的剩余材料没及时收回仓库，造成丢失的按原价罚款，在工资中扣除。
5、设备使用应按设备的说明及规定使用，严禁超载作业和带病作业。
上海龙凤1314 6、凡要求持证上岗的设备操作人员必须持上岗证，必须在使用设备前了解其所有操作技能。
七、施工人员的管理：
1、施工期间所需施工人员由乙方招用、管理，但招用人员必须给甲方报名登记备案。
上海龙凤1314 2、施工人员进入工地必须遵章守纪，遵守工地的制度及劳动纪律，不惹事生非、造成不必要的麻烦，否则后果自负。
上海龙凤1314 3、所有施工人员必须给甲方立好安全责任状，否则不能上岗。
八、双方的责任与权利：
一、甲方的责任与权力
1.甲方给乙方说出各分部的施工质量，施工安全技术交底。
2.甲方必须协调好各方面的关系，给乙方一个良好的施工环境，这方面乙方也应积极配合。
上海龙凤1314 3.甲方监督工程质量、施工进度、安全、材料的合理利用。特殊的环节要有相应的.措施（如卫生间渗顶）防止工程质量通病。
上海龙凤1314 二、乙方的责任与权力
上海龙凤1314 1、严格按照公司的安全管理办法、质量管理办法、工资发放管理办法、施工现场管理办法、材料管理办法执行。
2、按照图纸要求和甲方进度安排，组织好人员顺利完成本工程。
上海龙凤1314 3、乙方应提前7-10天把工地所需的材料以书面形式报给甲方，以确保不窝工，提高工人工作效率。
上海龙凤1314 4、工地上因乙方施工慢、质量差、给别的工种造成损失的，由甲乙双方协调解决。费用由乙方负责（如损坏、污染土建的瓷瓦、地板砖、墙面等）。
5、施工期间乙方不听从甲方安排或工程质量搞不好的，甲方有权停止乙方施工，有权换人。
6、因甲方在工程中途，无故不遵守合同造成的工程停工损失，由甲方负担，乙方未按协议中所规定的条件、工期完成本工程，中途不干的甲方有权对已借的现金索回，并同时停发以后的工资，由此造成的损失由乙方负担。
九、工资的发放形式：
1、付款方式
上海龙凤1314 ①预付总价款的20%为备料款。
②施工完毕达到验收条件付至总人工费的80%。
上海龙凤1314 ③经省市有关部门验收合格后付至总人工费的95%，余5%为质保金，保修期为两年，如无质量问题每年付总人工费的2.5%。
2、施工期间由于甲方和土建方停建一个月内的、工程看守人员的工资自负，时间长的由双方协商解决。
十、本工程成品保护的责任和义务：
上海龙凤1314 1、凡安装到楼内的各种产品，属于成品丢失或损坏由乙方全部负责，工程临近交工时甲方安排一名警卫人员。
上海龙凤1314 2、凡在本工程的施工期间由内部人员损坏自己的成品或别的工种成品，发现后，一切损失由损坏人负责，解决不了的由甲方出面解决，费用由乙方负责承担。
十一、工程维修维修期内
（自工程交工验收后两年），乙方应按照规定进行保修，保修期内对工程质量及用户负责，必须做到回访及时，随叫随到，优质服务，如维修不及时，由甲方派人维修的，所发生的维修费由乙方双倍支付，不需要由乙方认可，由甲方扣除。保修期满，如无质量问题，剩余保修金付清，解除协议。
十二、本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决。本协议一式两份，甲乙双方各一份，双方签字生效。
甲方签字：
乙方签字：
______年_______月_______日
【单项工程承包协议书】相关文章：
单项工程承包协议书02-07
单项工程承包的协议书04-26
单项工程承包协议书（精选10篇）07-07
单项工程承包协议书3篇02-07
砼单项工程承包施工协议书04-02
单项工程承包协议09-14
单项工程承包施工合同09-06
模板单项工程承包施工合同03-18
单项工程承包合同05-05
单项工程承包合同06-13